Договор На Изготовление Металлоконструкции
Сроки изготовления мебели, размер предоплаты и условия оплаты по договору всегда устанавливаются индивидуально для каждого заказа. Общаясь с нашим мастером во время встречи и по телефону, вы обязательно обговорите с ним все нюансы, связанные с оплатой и сроками изготовления мебели. И все они будут отражены в договоре на заказ. Не стесняйтесь задавать вопросы. Вы всегда получите исчерпывающую консультацию от нашего специалиста. 01 января 2011г.. Образец договора на изготовление и монтаж металлоконструкций. Образец договора на монтаж металлоконструкций скачать бесплатно. По договору выполняются работы по изготовлению металлоконструкции. Для изготовления некоторых видов металлоконструкции необходима лицензия (билборды и т. Если металлоконструкцию нужно не только изготовить, но и установить, используйте договор подряда на изготовление и установку металлоконструкции. Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc. Понятие и предмет. Договор подряда на изготовление металлоконструкции — это соглашение, согласно которому одна сторона, используя свои профессиональные знания и навыки, на заказ другой стороны изготовляет металлоконструкцию.
Договор подряда № на по производству г. Новосибирск «» 2009г. Общество с завод металлоконструкций», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании Устава, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1.
Подрядчик обязуется по поручению Заказчика выполнить работу по изготовлению металлоконструкций (в дальнейшем - «Продукция») и передать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Количество, номенклатура, вид и срок исполнения работ по изготовлению продукции устанавливается сторонами в Спецификации, являющейся неотъемлемой его частью. Для изготовления продукции, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, Подрядчик использует собственное сырье и материалы. Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим Договором. Готовая продукция до момента приемки Заказчиком и в течение дней после приемки помещается Подрядчиком на ответственное хранение на его склад.
Хранение продукции по истечению срока, установленного настоящей статьей осуществляется за плату, размер которой составляет рублей 00 копеек за один день хранения за каждую тонну Продукции. Права и обязанности сторон. Подрядчик: а) несет риск случайной гибели или случайного повреждения сырья и материалов, используемых для изготовления продукции, указанной в п. 1.1 настоящего Договора; б) несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.
Подрядчик обязан обеспечить охрану продукции в период ее изготовления, а также хранить изготовленную продукцию до ее передачи Заказчику, в порядке и на условиях, установленных настоящим договором. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в п. 2.1 настоящего Договора, несет сторона, допустившая просрочку. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение цены работы, указанной в п.
3.1 настоящего Договора, он вправе отказаться от Договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения цены работы, обязан выполнить Договор по цене, указанной в п. 3.1 настоящего Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. Стоимость работ и порядок расчетов 3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется, которая на момент подписания настоящего договора составляет ( ) рублей 00 копеек (в том числе НДС – 18%).
При существенном возрастании стоимости материалов, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование - расторжения договора в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса. Заказчик оплачивает работу Подрядчика в путем перечисления на расчетный счет Подрядчика либо путем внесения наличных денежных средств в кассу в следующем порядке: а) % - в течение дней с момента подписания настоящего договора; б) % - в течение 3 (трех) дней с момента подписания акта приемки выполненных работ. Порядок выполнения и сдачи – приемки работ 4.1.
Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять изготовленную продукцию по акту сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. Приемка изготовленной продукции производится в течение 2 (двух) дней со дня получения Заказчиком от Подрядчика уведомления в письменной форме о готовности продукции к приемке. Приемка изготовленной продукции производится на складе Подрядчика по адресу: г. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика не позднее следующего дня после их обнаружения. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, по требованию которой экспертиза была назначена.
Если экспертным заключением установлено наличие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную настоящим Договором цену, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением Договора подряда, Подрядчик имеет право на удержание результата работы (ст. 359 и 360 ГК РФ) до уплаты Заказчиком соответствующих сумм. Ответственность сторон 5.1. За неисполнение или ненадлежащее по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Подрядчик несет ответственность за качество сырья и материалов, использованных при изготовлении продукции, по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, установленным Гражданским кодексом РФ.
Подрядчик несет ответственность за соответствие изготавливаемой продукции требованиям, указанным в Спецификации. В случае изготовления продукции, не соответствующей указанным требованиям, Подрядчик обязуется заменить некачественную продукцию на аналогичную продукцию надлежащего качества в течение дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчиком. За нарушение сроков оплаты работы Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.
Форс – мажор 6.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. Изменение и прекращение договора 7.1. Обязательства по договору прекращаются по истечении срока действия договора и выполнению сторонами своих обязательств.
Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон. Заказчик может в любое время в период действия договора отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть цены за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг.
Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между выплаченной суммой и суммой, определенной за выполнение всего задания. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора при условии полного возмещения Заказчику убытков. В случае прекращения действия настоящего договора до приемки Заказчиком работы Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. Разрешение споров 8.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке в Арбитражном суде. Дополнительные условия и заключительные положения 9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Реквизиты сторон Подрядчик Заказчик Общество с ограниченной ответственностью завод металлоконструкций», расположенное г.
ИНН// р/счет: в Филиале «ТрансКредитБанка» в г. Новосибирск БИК к/счет: //. Домашний очаг.:. История:. Окружающий мир:. Справочная информация.:.:.:.:.:. Техника.:.
Образование и наука:. Предметы:. Мир:.:.
Договор На Изготовление Металлоконструкции
Бизнес и финансы:.:.:.
Изготовление металлоконструкций по чертежам заказчика и претворение в жизнь интересных идей с нестандартными решениями – одно из наиболее перспективных направлений деятельности компании «МеталлСплав». Наши конструкторы, инженеры и опытные сотрудники разных специальностей не только выполнят заказ с точным соблюдением всех требований заказчика, но и помогут, в случае необходимости, доработать чертежи зарубежных конструкторов и адаптировать их к климатическим условиям и другим особенностям нашей страны. № Наименование металлоконструкций Цена за тонну Монтаж (руб.) 1.
Сварная балка 29 0000 руб. Несущие колонны 45 000 руб. Стропильные и подстропильные фермы 45 000 руб. Стропильные и подстропильные балки 44 000 руб.
Балки перекрытий 45 000 руб. Прогоны, ригели, связи 40 000 руб. Подкрановые балки 49 000 руб. Лестничные марши 55 000 руб. Перила ограждений 70 000 руб. Производственные площадки и промышленная оснастка 72 000 руб.
Дымовые трубы большого диаметра 75 000 руб. Анкерные болты, натяжные устройства 65 000 руб. Пути подвесного транспорта 50 000 руб. Эстакады трубопроводов 50 000 руб. Металлоконструкции козловых и мостовых кранов 55 000 руб. Башни сотовой связи, опоры воздушных ЛЭП 70 000 руб. Резервуары, бункера 65 000 руб.
Пример сварной лестницы из металла: площадки для обслуживания оборудования. Вот такие сварные лестницы-площадки совсем недавно мы изготовили. Предназначены они для обслуживания оборудования на производстве.
Снизу имеют специальный выступ, который продиктован особенностями места их установки. Данные сварные металлические лестницы изготовлены из профильной трубы.
Очень необычное решение было выбрано для косоуров. С целью облегчения лестниц, конструктор сделал их из спаренных уголков, причем стыкуются они так, что образуют швеллер. На фотографиях хорошо видно место стыка. Интересное решение, которое мы обязательно возьмем на заметку для своей собственной продукции. В этом заказе мы из 20-го швеллера изготавливали каркасы оснований двух типов: крестообразные и треугольные. Крестообразные опоры были достаточно простыми, работа над ними не оказалась особенно интересной. Но треугольные включали в себя интересный момент.
В каждой из них было достаточно большое количество отверстий, причем помимо круглых, на некоторых гранях были и овальные пазы или даже крупные прямоугольные вырезы. Чтобы эффективно делать такие отверстия, нужно было снять основание одной из секций стола нашего станка плазменной резки, и все некруглые отверстия мы резали именно на нем: получилось быстро, аккуратно и с минимальными затратами людских ресурсов. Металлоконструкции быстровозводимого анагара размером 16х48 метров с колоннами высотой 9 метров. Конструктив ангара достаточно типовой и оптимален с точки зрения прочностных характеристик и металлоемкости.
Договор Аренды Квартиры
В качестве колонн выбрана балка 30К1, шаг установки — 12 метров, общее количество — 10 штук. Фермы изготовлены из профильной трубы, что положительно сказывается на их стоимости, т.к. Подобные фермы хоть и имеют несколько большую металлоемкость по сравнению с уголковыми, но существенно проще в производстве. Общее количество ферм — 20 штук. Как выполняются заказы по чертежам клиентов:. Мы изучаем потребности заказчика, стандарты качества и готовый проект с чертежами;. Если этого требует сложившаяся ситуация, выполняются доработки чертежей, учитывается назначение металлоконструкций и предусматриваемые условия их эксплуатации (сильные нагрузки, сложные условия эксплуатации с определенным температурным режимом и высокой влажностью и др.);.
Подготавливается и утверждается заказчиком проект с внесенными изменениями. Выполняется заказ по чертежам заказчика или с учетом внесенных корректировок для достижения оптимального решения.